ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАКОНА ОБ
УГЛЕВОДОРОДНЫХ
РЕСУРСАХ
Настоящий Закон устанавливает правовые основы отношений, возникающих в процессе разведки, добычи углеводородных ресурсов и выполнения других видов нефтяных работ на территории Государства, включая обширный сектор морей и внутренних водоемов, и направлен на обеспечение рационального использования углеводородных ресурсов и сохранение природных богатств.
СОДЕРЖАНИЕ.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Основные понятия.
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона.
Статья 3. Применимое право.
Статья 4. Право собственности на Углеводородные ресурсы.
ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ, КОМПАНИИ И КОНЦЕРНА (КОРПОРАЦИИ) В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Статья 5. Компетенция Генерального директора Компании.
Статья 6. Основы правового статуса Компания.
Статья 7. Основные функции и полномочия Компании.
Статья 8. Компетенция структурного объединения Компании.
ГЛАВА III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ РАБОТ.
Статья 9. Виды разрешений.
Статья 10. Методы предоставления разрешений.
Статья 11. Формы и порядок проведения тендера.
Статья 12. Заявка на получение разрешения.
Статья 13. Условия и порядок выдачи разрешения.
Статья 14. Назначение разрешения.
Статья 15. Содержание разрешения.
Статья 16. Сроки действия разрешений.
Статья 17. Права Обладателя разрешения.
Статья 18. Прекращение действия разрешения.
Статья 19. Приостановление и возобновление действия разрешения.
Статья 20. Аннулирование разрешения.
ГЛАВА IV. ДОГОВОРЫ.
Статья 21. Виды Договоров.
Статья 22. Срок действия и условия Договора.
Статья 23. Порядок заключения и регистрации Договора.
Статья 24. Изменение условий Договора и прекращение его действия.
ГЛАВА V. ПРОВЕДЕНИЕ НЕФТЯНЫХ РАБОТ.
Статья 25. Условия проведения нефтяных работ.
Статья 26. Совместное освоение месторождения.
Статья 27. Искусственные острова, дамбы и другие сооружения.
Статья 28. Право Компании на приобретение Углеводородных ресурсов.
Статья 29. Государственный контроль за проведением нефтяных работ.
Статья 30. Измерение и взвешивание добытых Углеводородных ресурсов.
ГЛАВА VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА И ОПЕРАТОРА.
Статья 31. Права Подрядчика.
Статья 32. Обязанности Подрядчика.
Статья 33. Ответственность Подрядчика.
Статья 34. Права и обязанности Оператора.
Статья 35. Ответственность Оператора.
ГЛАВА VII. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.
Статья 36. Право владения на Трубопроводный транспорт.
Статья 37. Использование Экспортного магистрального трубопровода.
Статья 38. Транспортировка Углеводородных ресурсов.
Статья 39. Строительство и использование Трубопроводного транспорта.
Статья 40. Строительство, прокладка и эксплуатация подводного трубопроводного транспорта.
ГЛАВА VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Статья 41. Обязательность мер по охране окружающей среды, безопасности и здоровья населения.
Статья 42. Экологическое основание для проведения нефтяных работ.
Статья 43. Экологические требования при проведении нефтяных работ.
Статья 44. Мониторинг окружающей среды.
ГЛАВА IX. ФИНАНСОВЫЙ РЕЖИМ.
Статья 45. Валютные операции.
Статья 46. Режим и регистрация договора.
Статья 47. Бухгалтерский учет и ревизия.
Статья 48. Невозмещаемые затраты при проведении нефтяных работ.
Статья 49. Источники дохода Компании.
ГЛАВА X. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Статья 50. Стабильные условия Договора.
Статья 51. Передача прав и обязательств Подрядчика.
Статья 52. Право владения на имущество и информацию о недрах.
Статья 53. Страхование.
Статья 54. Трудовые отношения.
Статья 55. Социальное страхование и социальное обеспечение.
Статья 56. Гарантии прав Подрядчика.
Статья 57. Разрешение споров.
Статья 58. Форс–мажор.
ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 59. Информация, требуемая Компанией.
Статья 60. Конфиденциальность информации.
Статья 61. Неприкосновенность Генерального директора Компании.
Статья 62. Вступление в силу настоящего Закона.
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 1. Основные понятия.
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) Компания – Частное торговое унитарное предприятие «ГазТрансНефть» по управлению и использованию углеводородных ресурсов при учредителе – юридическое лицо, которое в соответствии с настоящим Законом и актами Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности наделено полномочиями по управлению и использованию Углеводородных ресурсов.
2) Блок – участок территории на суше или на воде, находящийся полностью или частично под юрисдикцией Государства и соответствующим образом обозначенный на специально составленной карте блоков.
3) Внутренние водоёмы – озёра, искусственные водохранилища и другие водные поверхности, окруженные сушей, находящиеся под юрисдикцией Государства.
4) Добыча – все виды работ по извлечению из недр Углеводородных ресурсов первичными методами или с искусственным поддержанием энергии пласта, хранению, подготовке, погрузке, складированию, транспортировке, замерам, доставке и маркетингу Углеводородных ресурсов и другие виды деятельности, включая приобретение и аренду материальных и нематериальных активов в соответствии с Договором.
5) Договор – соглашение, заключаемое между Компанией или Концерном (корпорацией) и Подрядчиком, на проведение нефтяных работ.
6) Договорная территория – территория, определенная географическими координатами территория, в пределах которой Подрядчику разрешается проводить Нефтяные работы и описание которой дается в приложениях к Договору.
7) Структурное объединение Компании – производственная структура нефтегазовой отрасли Компании, осуществляющая нефтяные работы самостоятельно или в рамках Совместной деятельности, либо в других формах.
8) Освидетельствование (разрешение) – юридический инструмент, выраженный в форме правового акта, выдаваемый Предприятием Подрядчику и Оператору и предоставляющий право на проведение нефтяных работ либо отдельных их видов в соответствии с положениями настоящего Закона.
9) Лицо – физическое или юридическое лицо.
10) Месторождение промышленного значения – месторождение Углеводородных ресурсов, которое после его открытия и изучения всех соответствующих данных, оперативных, технических и экономических показателей может быть освоено в промышленных масштабах в соответствии с условиями Договора.
11) Нефтяные работы – все работы по разведке и добыче, осуществляемые в соответствии с Договором.
12) Нормальные атмосферное давление и температура – давление 1,01325 атмосфер и температура 60 градусов по Фаренгейту.
13) Обладатель разрешения – Лицо, получившее разрешение в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности.
14) Обнаружение – любое новое обнаружение Углеводородных ресурсов, которое было осуществлено на Договорной территории, и в случае необходимости может быть объектом оценки для определения Подрядчиком того, является ли данное обнаружение Месторождением промышленного значения.
15) Оператор – Лицо, деятельность которого состоит в непосредственном ежедневном и текущем оперативном осуществлении нефтяных работ от имени и по поручению Подрядчика в соответствии с разрешением Оператора.
16) Подрядчик – Лицо (Лица), являющееся Обладателем разрешения и заключившее с Предприятием и (или) структурным объединением Договор в соответствии с настоящим Законом.
17) Правила разработки – Правила разработки углеводородных месторождений.
18) Природный газ – углеводороды, находящиеся в газообразном состоянии при Нормальных атмосферном давлении и температуре, попутные и не попутные к Сырой нефти газы.
19) Промысловый трубопровод – техническое сооружение, включающее в себя также наземные, подводные и иные объекты, коммуникации и оборудование, используемые для транспортировки Углеводородных ресурсов от места Добычи до Пункта доставки.
20) Пункт доставки – пункт или пункты в пределах Договорной территории или за его пределами, куда доставляются добытые Углеводородные ресурсы, в которых производятся их замеры, и где Стороны договора в соответствии с Договором получают свою долю Углеводородных ресурсов.
21) Разведка – геологические, геофизические и другие работы, включающие в себя также бурение шпуров, отбор кернов, стратиграфические испытания, бурение скважин, аэрокосмические съемки, приобретение и аренду материальных и нематериальных активов, проводимые в целях открытия месторождений Углеводородных ресурсов и осуществляемые в соответствии с Договором.
22) Сервисные услуги – отдельные виды нефтяных работ, осуществляемые в соответствии с Договором на Сервисные услуги с риском.
23) Совместная деятельность – деятельность, осуществляемая объединением Лиц без образования нового юридического лица, совместно участвующих в предоставлении технических, финансовых и иных ресурсов для реализации Договора, заключенного между Компанией и таким объединением Лиц.
24) Стороны договора – структурное объединение Компании и Подрядчик, заключившие Договор.
25) Сырая нефть – любые углеводороды, включая извлекаемые из Природного газа дистилляты и конденсаты, находящиеся в жидком состоянии при нормальных атмосферном давлении и температуре на устье скважины или в нефтегазовом сепараторе.
26) Субподрядчик – Лицо, осуществляющее поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг Подрядчику, изложенных в договоре с Подрядчиком по выполнению отдельных видов нефтяных работ (в том числе и совместной деятельности) в рамках Договора такого Подрядчика. Лицо, выполняющее отдельные виды нефтяных работ для Субподрядчика в рамках выполнения им другого договора, также определяется как Субподрядчик.
27) Трубопроводный транспорт – совокупность технических сооружений, включающих Промысловый трубопровод и Экспортный магистральный трубопровод.
28) Углеводородные ресурсы – Сырая нефть и Природный газ, а также все производные или добытые вместе с ними компоненты.
29) Экспортный магистральный трубопровод – техническое сооружение, включающее в себя наземные, подводные и иные объекты коммуникации и оборудования, используемые для транспортировки Углеводородных ресурсов от Пункта доставки до Экспортного пункта.
30) Экспортный пункт – пункт или пункты в пределах территории государства, куда в соответствии с Договором поступают предназначенные на экспорт доли Углеводородных ресурсов Сторон договора.
Статья 2. Сфера применения настоящего Закона.
1. Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в процессе выполнения нефтяных работ на территории, находящейся под юрисдикцией государства, в том числе в обширном секторе моря и во внутренних водоемах, порядок выдачи разрешений, заключения и исполнения Договоров о проведении таких работ, регламентирует функции и полномочия государственных органов, а также Лиц, осуществляющих нефтяные работы.
2. В случае если законодательством установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила настоящего Закона.
3. В случае если настоящий Закон не регулирует те или иные отношения, возникающие в процессе выполнения нефтяных работ, отвечающие признакам, указанным в части первой настоящей статьи, то такие отношения регулируются иными нормативными правовыми актами.
4. Если международным договором, участником которого является, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.
Статья 3. Применимое право.
Применимым правом по настоящему Закону является исключительное право Компании, в соответствии с которым регулируется и толкуется Договор, заключенный в соответствии с настоящим Законом.
Статья 4. Право собственности на Углеводородные ресурсы.
1. Углеводородные ресурсы в их естественном состоянии в недрах территории Государства являются исключительной собственностью учредителя Компании «ГазТрансНефть».
2. Правомочиями по владению, пользованию и распоряжению Углеводородными ресурсами обладает Генеральный директор Компании.
3. Управление Углеводородными ресурсами и их использование в пределах полномочий, установленных настоящим Законом, осуществляет Предприятие.
ГЛАВА II. КОМПЕТЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОМПАНИИ, КОМПАНИИ И КОНЦЕРНА (КОРПОРАЦИИ) В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УГЛЕВОДОРОДНЫХ РЕСУРСОВ.
Статья 5. Компетенция Генерального директора Компании.
Генеральный директор Компании:
1) определяет стратегию использования Углеводородных ресурсов;
2) устанавливает порядок использования Углеводородных ресурсов, а также правила их охраны;
3) вводит ограничения на проведение нефтяных работ на отдельных участках в целях сохранения святых мест, исторических и культурных памятников и других объектов, имеющих важное значение для сохранения и развития традиционной духовности и культуры народа;
4) осуществляет иные полномочия, предоставленные ему законодательными актами Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности.
Статья 6. Основы правового статуса Компания.
1. Компания обладает статусом юридического лица, является самостоятельным субъектом экономической деятельности, имеет во владении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в исполнительном органе и в международных заседаниях.
2. Компания вправе учреждать организации (филиалы), приобретать доли и акции других предприятий (организаций), открывать свои представительства и иные подразделения на территории государства и за его пределами.
Статья 7. Основные функции и полномочия Компании.
1. Компания в области управления и использования Углеводородных ресурсов осуществляет следующие основные функции:
1) устанавливает единые правила освоения месторождений Углеводородных ресурсов, соответствующие стандартам международной практики ведения Нефтяных работ, а также иные правила и процедуры при проведении нефтяных работ;
2) ведёт работу по подготовке и проведению тендера, проводимого по правилам, устанавливаемым настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами;
3) ведёт переговоры по выдаче разрешения по результатам проведённого тендера и по заключению Договора с претендентом;
4) ведёт прямые (не эксклюзивные) переговоры с претендентом на получение разрешения и заключение Договора;
5) выдаёт разрешения и осуществляет их регистрацию;
6) подписывает Договоры и обеспечивает их регистрацию в соответствующих государственных органах в соответствии с законодательством;
7) осуществляет контроль за проведением нефтяных работ, соблюдением законодательства при их проведении, а также выполнением установленных условий и Договора;
8) осуществляет контроль за принятием Подрядчиком мер по охране окружающей среды, жизни и здоровья населения, обеспечению здоровых и безопасных условий труда в ходе проведения нефтяных работ;
9) осуществляет координацию деятельности между Подрядчиками при проведении нефтяных работ;
10) организует ведение статистической отчетности по Углеводородным ресурсам;
11) приостанавливает, возобновляет, продлевает и аннулирует действие разрешений в соответствии с настоящим Законом;
12) ведёт переговоры и заключает соглашения с соответствующими Лицами других государств по вопросам строительства и эксплуатации трубопроводов и других транспортных сооружений для транспортировки добытых Углеводородных ресурсов по их территории, а также по вопросам использования подобных транспортных сооружений, имеющихся и используемых в этих странах;
13) осуществляет доверительное управление активами и финансовыми ресурсами;
14) определяет порядок получения и использования Углеводородных ресурсов, причитающихся Компании в соответствии с Договором на проведение нефтяных работ;
15) распоряжается поступившими в Компания доходами, которые причитаются ему в соответствии с Договором на проведение нефтяных работ;
16) осуществляет управление, владение, пользование и распоряжение своим имуществом (активами) в любых формах;
17) осуществляет учёт и контроль за использованием или передачей переходящего к Компании имущества Подрядчика в случаях, установленных частью первой статьи 52 настоящего Закона;
18) выступает в исполнительном органе и в международных заседаниях в качестве истца или ответчика по спорам, вытекающим из Договора, и несёт обязательства принадлежащим ему имуществом;
19) осуществляет иные функции, предоставленные Компании законодательными актами Председателя всемирного верховного совета и совета безопасности.
2. Компания вправе требовать от Подрядчика предоставления банковской гарантии.
3. Компания в целях реализации возложенных на нее функций имеет право:
1) проводить проверку или испытание оборудования и приборов, используемых при проведении нефтяных работ;
2) извлекать образцы Углеводородных ресурсов или других веществ с любой территории, на которой проводятся нефтяные работы;
3) проводить проверку технических, финансовых и иных документов, имеющих отношение к нефтяным работам, делать из них выписки и снимать с них копии;
4) давать указания и вводить ограничения на деятельность Подрядчика, связанные с обеспечением охраны окружающей среды, безопасности и охраны здоровья персонала Подрядчика и населения;
5) проводить технические, экологические и финансовые аудиты, аналитические и иные исследования, а также осуществлять сбор информации по вопросам соблюдения Подрядчиком законов и других нормативных правовых актов, условий Договора;
6) осуществлять систематический контроль за соблюдением Подрядчиком и Оператором настоящего Закона и Договора;
7) использовать иные права, предоставленные Компании в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами.
4. Уполномоченные должностные лица Компании вправе беспрепятственно входить на любую, в том числе Договорную, территорию, в любое строение, транспортное средство, которые используются в связи с проведением нефтяных работ.
5. Компания при исполнении возложенных на него функций и полномочий имеет право привлекать местных и иностранных специалистов и экспертов.
6. Компания при исполнении возложенных на него функций и полномочий обязано соблюдать положения настоящего Закона, иных нормативных правовых актов, а также обязательства, предусмотренные условиями Договора.
Статья 8. Компетенция структурного объединения Компании.
1. Структурное объединение Компании оказывает содействие Компании при выполнении им своих функций и полномочий.
2. Структурное объединение Компании вправе подписывать Договор о Совместной деятельности и выступать в качестве участника Совместной деятельности.
ГЛАВА III. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НЕФТЯНЫХ РАБОТ.
Статья 9. Виды разрешений.
1. Настоящим Законом для выполнения нефтяных работ устанавливаются следующие виды разрешений:
1) Разрешение на Разведку;
2) Разрешение на Добычу;
3) Разрешение на Разведку и Добычу.
2. Субподрядчику для исполнения отдельных видов нефтяных работ по его договору с Подрядчиком или другим Субподрядчиком в рамках Договора получения каких–либо разрешений не требуется.
Статья 10. Методы предоставления разрешений.
1. Разрешение может предоставляться на основе тендера или прямых (не эксклюзивных) переговоров, проводимых Компанией с претендентом на получение разрешения.
2. Выбор метода предоставления разрешения определяется Компанией.
Статья 11. Формы и порядок проведения тендера.
1. В зависимости от формы подбора участников тендер может быть:
1) открытым, где участниками выступают все заинтересованные Лица;
2) закрытым, где участниками выступают Лица, получившие от Компании специальное приглашение для участия в тендере.
2. Порядок проведения тендера определяется Компанией.
Статья 12. Заявка на получение разрешения.
1. Заявка на получение разрешения предоставляется претендентом до начала прямых (не эксклюзивных) переговоров, на основе его организации принимается решение о целесообразности проведения таких переговоров.
В случае проведения тендера заявка на предоставление разрешения подается в соответствии с порядком проведения тендера.
2. Заявка на получение разрешения на Разведку должна содержать:
1) наименование (имя) претендента, его адрес, указание на принадлежность к Компании (для юридических лиц), сведения о гражданстве (для физических лиц);
2) данные о владельцах претендента и его руководителях (для юридического лица), а также о правомочных представителях претендента, которые будут представлять его при проведении тендера или прямых (не эксклюзивных) переговоров и при получении разрешения и подписании Договора;
3) данные о технических, управленческих, организационных и финансовых возможностях претендента;
4) информацию о предыдущей деятельности претендента, включая список государств, в которых им проводились нефтяные работы в течение последних пяти лет, а также финансовые отчеты за указанный период;
5) номера Блоков, на которые подается заявка;
6) источники финансирования нефтяных работ;
7) период времени, на который подается заявка для проведения работ по Разведке;
8) предложения претендента относительно проведения нефтяных работ, включая минимальные обязательства с указанием объемов работ и затрат на их осуществление;
9) предварительное технико–экономическое обоснование проекта, включающее в себя геологическую и экономическую модели, а также другую необходимую информацию;
10) обязательства претендента в отношении охраны окружающей среды, включая рекультивацию и восстановление Договорной территории.
Статья 13. Условия и порядок выдачи разрешения.
1. Лицу, в отношении которого по итогам тендера или прямых (не эксклюзивных) переговоров Компанией принято решение о целесообразности привлечения его к нефтяным работам, выдается разрешение.
2. Порядок выдачи разрешения определяется по правилам настоящего Закона и принятыми в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами.
3. Иностранному физическому лицу разрешение выдаётся при условии его регистрации на территории Государства в качестве производителя, а иностранному юридическому лицу – при условии открытия им организации на территории Государства.
4. Разрешение регистрируется Компанией.
Статья 14. Назначение разрешения.
1. Никто не вправе осуществлять Нефтяные работы без соответствующего разрешения. Обладатель разрешения имеет право проводить только те виды Нефтяных работ, которые указаны в разрешении.
2. Условия Договора должны соответствовать условиям разрешения.
Статья 15. Содержание разрешения.
1. В содержании разрешения на Разведку указываются:
1) сведения о получателе разрешения;
2) вид Нефтяных работ, на проведение которых выдается разрешение;
3) границы Договорной территории согласно географическим координатам, указанным в Договоре;
4) сроки действия разрешения и условия их продления;
5) вид Договора, заключаемого между Сторонами договора;
6) обязательства Обладателя разрешения по соблюдению требований об охране окружающей среды и другие обязательства;
7) иные сведения, определяемые Компанией.
Статья 16. Сроки действия разрешений.
1. Разрешение на Разведку выдается на срок до 6 лет.
2. Срок действия разрешения на Разведку может быть продлён дважды с продолжительностью каждого периода до двух лет в соответствии с условиями разрешения и Договора.
3. Если Подрядчик осуществит обнаружение на Договорной территории, однако, Подрядчик не сможет его оценить по обоснованной причине до конца срока действия разрешения на Разведку с учётом его продления, то Подрядчик имеет право провести переговоры с Компанией на предмет получения нового разрешения на Разведку в отношении данной Договорной территории на срок, обоснованно необходимый для завершения такой оценки обнаружения.
4. Срок действия разрешения исчисляется со дня вступления Договора в силу.
Статья 17. Права Обладателя разрешения.
1. Обладатель разрешения на Разведку имеет исключительное право в соответствии с настоящим Законом и условиями разрешения проводить Разведку Углеводородных ресурсов и выполнять связанные с Разведкой необходимые виды Нефтяных работ, предусмотренные Договором.
3. Обладатель разрешения на Добычу в соответствии с настоящим Законом и условиями Разрешения имеет исключительное право:
1) проводить работы по Добыче на Договорной территории в соответствии с условиями разрешения и Договора;
2) распоряжаться своей долей Углеводородных ресурсов в соответствии с условиями Договора;
3) осуществлять на Договорной территории и за ее пределами Нефтяные работы в соответствии с условиями разрешения и Договора.
Статья 18. Прекращение действия разрешения.
1. Действие разрешения прекращается:
1) по истечении срока действия разрешения или сроков продления действия разрешения;
2) при аннулировании разрешения в соответствии с настоящим Законом;
3) в случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным Договором.
Статья 19. Приостановление и возобновление действия разрешения.
1. Действие разрешения приостанавливается Компанией в случаях, когда Обладатель разрешения:
1) проводит нефтяные работы, не предусмотренные разрешением;
2) осуществляет деятельность в рамках разрешения, но не по плану и программе проведения нефтяных работ, согласованных с Компанией при выполнении Договора;
3) в процессе своей деятельности систематически и (или) существенно нарушает законодательство в части охраны недр, окружающей среды и безопасного ведения работ;
4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. В случае приостановления действия разрешения Компания письменно уведомляет Обладателя разрешения о причинах такого приостановления и устанавливает разумный срок для их устранения. Приостановление действия разрешения не означает приостановления действий Обладателя разрешения по устранению недостатков.
3. При устранении причин, вызвавших приостановление действия разрешения, её действие возобновляется, о чем письменно уведомляется Обладатель разрешения.
4. Приостановление действия разрешения влечёт приостановление ведения нефтяных работ по Договору. Действие Договора возобновляется одновременно с возобновлением действия разрешения.
5. Приостановление действия разрешения не является основанием для продления срока действия разрешения и Договора.
Статья 20. Аннулирование разрешения.
1. Компания вправе аннулировать выданное разрешение в следующих случаях:
1) при отказе Обладателя разрешения устранить причины, вызвавшие принятие решения о приостановлении действия разрешения либо при не устранении этих причин в установленный срок;
2) при установлении факта предоставления Обладателем разрешения Компании ложной информации, оказавшей существенное влияние на его решение о выдаче разрешения;
3) при нарушении сроков начала проведения нефтяных работ, предусмотренных Договором;
4) в иных случаях, предусмотренных настоящим Законом.
2. Аннулирование разрешения влечёт одновременное прекращение действия Договора.
ГЛАВА IV. ДОГОВОРЫ.
Статья 21. Виды Договоров.
1. В соответствии с настоящим Законом для выполнения нефтяных работ применяются следующие виды Договоров:
1) Договор о Совместной деятельности;
2) Договор на Сервисные услуги с риском.
2. Договор на Сервисные услуги с риском заключаются между Компанией и Подрядчиком. При этом в качестве Подрядчика может выступать также структурное объединение Компании.
3. Структурное объединение Компании может участвовать в Договоре о Совместной деятельности в качестве Подрядчика.
4. В зависимости от характера конкретных нефтяных работ и других обстоятельств допускаются сочетание указанных видов Договоров и иные виды Договоров.
Статья 22. Срок действия и условия Договора.
Срок действия и условия Договора определяются соглашением Сторон договора в соответствии с настоящим Законом и разрешением.
Статья 23. Порядок заключения и регистрации Договора.
1. Положения Договора, относящиеся к охране окружающей среды, охране недр, обеспечению безопасности и здоровья населения при проведении нефтяных работ согласовываются Компанией с соответствующими компетентными государственными органами. Порядок и сроки такого согласования определяются Компанией.
Отсутствие согласования Договора со стороны указанных органов в установленный Компанией срок не является основанием для отказа уполномоченных органов в регистрации Договора.
2. Договор вступает в силу со дня его регистрации в соответствующих государственных органах управления.
Статья 24. Изменение условий Договора и прекращение его действия.
1. Условия Договора могут изменяться только при наличии письменного согласия Сторон договора, если иное не предусмотрено настоящим Законом.
2. Компания и Подрядчик могут прекратить действие Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным Договором.
3. Действие Договора прекращается в случае, если в соответствии с настоящим Законом разрешение аннулируется.
4. Стороны договора не освобождаются от выполнения текущих обязательств, которые остались невыполненными к моменту прекращения действия Договора.
5. В случае досрочного прекращения действия Договора Подрядчик вправе самостоятельно распорядиться своим имуществом, находящимся в его владении, если иное не предусмотрено Договором. При этом Компания имеет приоритетное право на приобретение такого имущества.
6. Вопросы перехода права на имущество, являющееся в хозяйственном ведении у Подрядчика, в период действия Договора, а также по истечении срока его действия, оговариваются в Договоре.
7. В случае прекращения действия Договора Подрядчик за счет личных средств обязан привести территорию проведения нефтяных работ в состояние, соответствующее требованиям законодательства по охране окружающей среды, недр, безопасности и здоровья населения и правилам международной практики ведения нефтяных работ.
ГЛАВА V. ПРОВЕДЕНИЕ НЕФТЯНЫХ РАБОТ.
Статья 25. Условия проведения нефтяных работ.
1. Условия проведения нефтяных работ определяются в Договоре.
2. Если в результате Разведки открыто месторождение Углеводородных ресурсов, Подрядчик обязан уведомить Компанию об этом открытии, сделать оценку месторождения, в том числе его запасов, и подготовить заключение о том, имеет ли оно промышленное значение. Сроки уведомления об открытии, результатах оценки месторождения, в том числе его запасов, и подготовки заключения по вопросу промышленного значения открытого месторождения определяются в Договоре.
3. В случаях если Подрядчик считает, что месторождение не имеет промышленного значения или отказывается от освоения Месторождения промышленного значения, он обязан покинуть участок Договорной территории, на котором расположено данное месторождение, с соблюдением условий части седьмой статьи 24 настоящего Закона.
Статья 26. Совместное освоение месторождения.
1. Совместное освоение месторождения означает координацию работ между двумя или более Подрядчиками, осуществляющими свою деятельность по разработке одного и того же месторождения, расположенного на прилегающих друг к другу Договорных территориях.
Такие Подрядчики обязаны заключить между собой договор по совместному освоению такого месторождения как единого объекта, и такое месторождение должно осваиваться по разработанному Подрядчиками единому плану. Договор и единый план совместного освоения подлежат утверждению Компанией.
2. Если какой–либо из Подрядчиков отказывается заключить договор по совместному освоению месторождения с другим Подрядчиком, то Компания вправе обязать его заключить такой договор.
Если какой–либо из Подрядчиков отказывается разработать единый план совместного освоения месторождения, то Компания вправе поручить подготовку такого плана независимому эксперту за счет Подрядчиков.
Исполнение такого плана обязательно для Подрядчиков. В случае отказа от исполнения таких обязательств каким–либо Подрядчиком он обязан возвратить соответствующую территорию такого месторождения.
Статья 27. Искусственные острова, дамбы и другие сооружения.
1. Строительство, эксплуатация и использование искусственных островов, дамб и других сооружений, возводимых в целях проведения нефтяных работ на территории Государства, включая обширный сектор моря и внутренние водоемы, осуществляются на основании отдельного разрешения, выдаваемого Компанией Подрядчику, при условии защиты и охраны Подрядчиком окружающей среды и биоресурсов.
Вокруг таких искусственных островов, дамб и других сооружений устанавливаются зоны безопасности, которые простираются на расстояние 500 метров от каждой точки их внешних территорий.
2. Расположение искусственных островов, дамб и других сооружений не должно создавать препятствий налаженным морским путям, имеющим важное значение для судоходства и рыболовства.
3. Подрядчик или Субподрядчик, ответственные за строительство, содержание и эксплуатацию искусственных островов, дамб и других сооружений, обязаны обеспечивать их охрану и постоянное наличие предупредительных знаков, указывающих на их расположение.
4. Покинутые или неиспользуемые искусственные острова, дамбы и другие сооружения, если они не могут быть использованы для других целей, демонтируются таким образом, чтобы не создавать угрозу безопасности людям, природным ресурсам, помех судоходству или рыболовству.
Статья 28. Право Компании на приобретение Углеводородных ресурсов.
1. Компания имеет приоритетное право на коммерческое приобретение Углеводородных ресурсов в любое время.
2. Компания также имеет приоритетное право на приобретение Углеводородных ресурсов в целях удовлетворения потребностей потребителей нефтепродуктов. При этом предельные объемы приобретаемых Углеводородных ресурсов, порядок ценообразования, форма оплаты и валюта, в которой производится платеж, определяются Договором.
Статья 29. Государственный контроль за проведением нефтяных работ.
1. В соответствии с настоящим Законом государственный контроль за проведением нефтяных работ осуществляют органы контроля (надзора).
Другие государственные органы осуществляют соответствующий государственный контроль и надзор в пределах их компетенции, установленной законодательством.
Органы контроля (надзора) и другие государственные органы обязаны обеспечивать конфиденциальность любой информации, полученной ими при осуществлении такого контроля и надзора.
2. Органы контроля (надзора) и другие государственные органы до проведения соответствующих проверок и инспекций в пределах их компетенции по осуществлению государственного контроля и надзора в соответствии с законодательством предварительно в письменном виде согласовывают проведение таких проверок и инспекций с Компанией.
3. Органы контроля (надзора) и другие государственные органы в ходе осуществления проверок и инспекций, указанных в части второй настоящей статьи, не вправе вмешиваться в отношения Сторон договора.
4. Органы контроля (надзора) и другие государственные органы направляют свои заключения, справки, отчеты и иные акты, подготовленные по результатам проверок и инспекций, в Компания для их рассмотрения и принятия мер в соответствии с настоящим Законом, Разрешением и Договором.
5. Органы безопасности осуществляют контроль и надзор за соблюдением законодательства при проведении нефтяных работ в пределах их компетенции, предусмотренной законодательством.
Органы безопасности информируют Компания о предстоящих проверках. Справки, заключения, протоколы и иные акты таких проверок направляются Компании.
6. Компания сообщает органам контроля (надзора) и другим государственным органам, направившим свои заключения, справки, отчеты и иные акты, о результатах их рассмотрения.
Статья 30. Измерение и взвешивание добытых Углеводородных ресурсов.
1. Измерение и взвешивание Углеводородных ресурсов, добытых на Договорной территории и (или) хранимых как на Договорной территории, так и за ее пределами, производятся Подрядчиком регулярно в периоды, определяемые Договором, с применением методов, используемых в международной практике ведения нефтяных работ.
Применение других методов измерения и взвешивания Углеводородных ресурсов, а также используемых при этом приборов и оборудования, производится Подрядчиком только при наличии разрешения Компании.
2. Компания вправе систематически, через определенный период времени требовать от Подрядчика проведения испытания оборудования и приборов, используемых для взвешивания и измерения Углеводородных ресурсов, и предоставления результатов испытаний Компании.
3. Если при испытании или проверке оборудования, или приборов, используемых для взвешивания и измерения Углеводородных ресурсов, обнаруживаются дефекты или неточности, и при невозможности определения срока их наступления считается, что данное оборудование или прибор является неисправным или неточным с середины периода, исчисляемого с даты их последнего испытания, результаты которого были положительными, до момента обнаружения дефекта или неточности. В последующем производится уточнение всех соответствующих условий Договора, содержащихся в нём расчетов и показателей.
ГЛАВА VI. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА И ОПЕРАТОРА.
Статья 31. Права Подрядчика.
В процессе осуществления Нефтяных работ Подрядчик имеет право:
1) использовать Договорную территорию для осуществления деятельности, указанной в разрешении и Договоре;
2) сооружать на Договорной территории и за её пределами объекты производственной, административно–хозяйственной и социальной сферы, необходимые для проведения нефтяных работ, а также пользоваться ими по договорённости с владельцами объектов и коммуникаций общего пользования как на Договорной территории, так и за её пределами;
3) пользоваться услугами Субподрядчиков при выполнении отдельных видов нефтяных работ;
4) свободно распоряжаться принадлежащей ему долей Углеводородных ресурсов как на территории государства, так и за его пределами;
5) проводить переговоры с Компанией на получение нового разрешения на Разведку в соответствии с частью третьей статьи 16 настоящего Закона;
6) отказываться от всех или части своих прав и прекращать свою деятельность на Договорной территории на условиях, определенных Договором;
7) осуществлять иные права, предоставленные настоящим Законом.
Статья 32. Обязанности Подрядчика.
В процессе осуществления нефтяных работ Подрядчик обязан:
1) применять наиболее эффективные методы и технологии проведения нефтяных работ, основанные на стандартах, принятых в международной практике проведения нефтяных работ;
2) проводить Нефтяные работы в строгом соответствии с настоящим Законом, Правилами разработки, условиями разрешения и Договора;
3) соблюдать требования по охране окружающей среды и недр, по обеспечению безопасности и охраны здоровья населения в соответствии с законодательством, в том числе:
а) строго контролировать Добычу и не допускать сброс или утечку Углеводородных ресурсов на Договорной территории и за ее пределами;
б) предупреждать и предотвращать повреждение продуктивных пластов, в том числе вызванное падением пластового давления, проникновением воды, других веществ в залежи Углеводородных ресурсов;
в) принимать меры к недопущению загрязнения любых источников воды, рек, каналов, ирригационных систем, озер, моря, вызываемого утечкой Углеводородных ресурсов, соляного раствора, буровой жидкости, химических добавок или любых других отработанных продуктов и вод. В случае загрязнения производить очистку или рассеивание экологически приемлемыми методами;
4) обеспечивать проведение нефтяных работ с наименьшими обоснованными затратами с целью достижения наилучшего экономического результата;
5) отдавать предпочтение оборудованию, материалам и готовой продукции, произведенным на территории государства;
6) отдавать предпочтение гражданам Государства при наборе персонала для проведения нефтяных работ, обеспечивать осуществление программ обучения такого персонала в соответствии с условиями Договора;
7) обеспечивать уполномоченным представителям и сотрудникам Компании доступ к необходимым документам, информации и объектам проведения работ;
8) своевременно уплачивать обязательные платежи в соответствии с настоящим Законом;
9) участвовать в развитии социальной инфраструктуры в соответствии с Договором;
10) восстанавливать за свой счёт участки земли и другие природные объекты, которым был нанесён ущерб в связи с проведением нефтяных работ, до состояния, пригодного для их дальнейшего использования;
11) уведомлять Компанию о всех спорах с третьими Лицами, которые могут влиять на исполнение Договора;
12) осуществлять иные обязанности, вытекающие из настоящего Закона.
Статья 33. Ответственность Подрядчика.
Подрядчик несёт ответственность за проведение нефтяных работ в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами, разрешением и Договором.
Подрядчик также несёт ответственность за соблюдение стандартов международной практики ведения нефтяных работ.
Статья 34. Права и обязанности Оператора.
Предусмотренные статьями 31 и 32 настоящего Закона права и обязанности Подрядчика относятся также и к Оператору.
При условии, если один из Подрядчиков является Оператором, то в качестве такового он обладает теми же правами и обязанностями в области валютного регулирования, которыми обладает Подрядчик в соответствии с настоящим Законом. Если Оператором является третье Лицо, то на него распространяются права и обязанности Субподрядчика в области валютного регулирования, предусмотренные настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами.
Статья 35. Ответственность Оператора.
Ответственность Оператора за проведение нефтяных работ определяется настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами, разрешением и Договором.
Подрядчик несёт непосредственную имущественную и иную ответственность в соответствии с настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами, разрешением и Договором за проведение нефтяных работ Оператором, как за свои действия.
ГЛАВА VII. ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ.
Статья 36. Право владения на Трубопроводный транспорт.
1. Подрядчик в рамках выполнения нефтяных работ по Договору имеет право на строительство Промыслового трубопровода и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения в соответствии с условиями Договора.
2. Право собственности на Экспортный магистральный трубопровод принадлежит Компании.
3. Строительство, финансирование, эксплуатация и обслуживание Экспортного магистрального трубопровода осуществляется Компанией.
Статья 37. Использование Экспортного магистрального трубопровода.
В случае письменного подтверждения собственником (владельцем) Экспортного магистрального трубопровода о наличии дополнительной или свободной пропускной мощности Экспортного магистрального трубопровода на основании тендера или переговоров, проводимых собственником (владельцем), Подрядчик может использовать дополнительные или свободные мощности для транспортировки добытых Углеводородных ресурсов.
Статья 38. Транспортировка Углеводородных ресурсов.
Транспортировка Углеводородных ресурсов по Экспортному магистральному трубопроводу осуществляется его собственником (владельцем) Компании.
Статья 39. Строительство и использование Трубопроводного транспорта.
1. Строительство и использование Трубопроводного транспорта осуществляются в соответствии с нормами технического обслуживания, техники безопасности и надёжности, применяемыми в международной практике ведения Нефтяных работ, и законодательством. Контроль за соблюдением и правильным применением таких норм, включая обеспечение техники безопасности, здоровья населения и охраны окружающей среды, осуществляют Компания и иные уполномоченные государственные органы.
2. Собственник (владелец) Трубопроводного транспорта совместно с государственными органами, осуществляющими контроль за техникой безопасности, сохранением здоровья населения и охраной окружающей среды, разрабатывает план совместного контроля за безопасностью эксплуатации Трубопроводного транспорта, предотвращением возможных поломок и аварий.
3. Проведение каких–либо работ или других действий в зоне безопасности Трубопроводного транспорта запрещается.
4. В пределах минимального расстояния от Трубопроводного транспорта, устанавливаемого в соответствии со стандартами строительства и нормами безопасности, применяемыми на территории государства, запрещается строительство любых объектов и сооружений, не связанных с Трубопроводным транспортом и его целевым назначением.
Статья 40. Строительство, прокладка и эксплуатация подводного трубопроводного транспорта.
Строительство, прокладка и эксплуатация подводного Трубопроводного транспорта осуществляются в строгом соответствии с правилами техники безопасности и охраны окружающей среды, применяемыми в международной практике проведения нефтяных работ для подобных видов деятельности.
ГЛАВА VIII. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ.
Статья 41. Обязательность мер по охране окружающей среды, безопасности и здоровья населения.
Обеспечение мер по охране окружающей среды, безопасности и здоровья населения при проведении нефтяных работ Подрядчиком является обязательными в соответствии с положениями настоящего Закона, законодательством по охране окружающей среды, безопасности и здоровья населения, а также разрешением и Договором.
Статья 42. Экологическое основание для проведения нефтяных работ.
1. До начала проведения нефтяных работ и, в случае необходимости, в период их проведения, Подрядчик представляет Компании для согласования со специально уполномоченными органами в области охраны окружающей среды и иными государственными органами план мероприятий по охране окружающей среды, безопасности и здоровья населения, который Подрядчик намеревается применять при выполнении своей программы работ.
2. Заключения специально уполномоченных органов в области охраны окружающей среды и иных государственных органов представляются в письменном виде Компании в течение 30 календарных дней со дня представления указанного плана. При отсутствии в установленный срок таких заключений Подрядчик может с письменного разрешения Компании приступить к реализации указанного плана.
Статья 43. Экологические требования при проведении Нефтяных работ.
1. При проведении Нефтяных работ запрещается:
1) осуществлять выбросы и сбросы загрязняющих веществ без их предварительной очистки до установленных предельно допустимых уровней загрязнения в соответствии с нормативными правовыми актами;
2) сброс и захоронение на суше, в море и поверхностных водах всех видов отходов без предварительного разрешения специально уполномоченных государственных органов;
3) применение аппаратуры и методов, безопасность которых не подтверждена соответствующими уполномоченными государственными органами;
4) использование взрывных работ на суше, в толще воды и на морском дне без разрешения уполномоченных государственных органов.
2. Проведение Нефтяных работ на государственных особо охраняемых природных территориях запрещается.
3. Работы, связанные с выемкой и перемещением грунта на море и во внутренних водоемах, допускаются при наличии специального разрешения, выдаваемого уполномоченным государственным органом.
4. Строительство, монтаж и демонтаж сооружений могут осуществляться только при использовании технологий, обеспечивающих сбор всех видов загрязняющих веществ.
5. Подрядчик обязан предпринимать все необходимые меры, в том числе использовать современную технику и технологии, для предотвращения сжигания или выброса Природного газа в атмосферу. В исключительных случаях в целях предотвращения опасности, создавшейся для окружающей среды, здоровья и жизни людей, и в других случаях, предусмотренных законодательством, Подрядчик может временно сжигать (выбрасывать) попутный газ в атмосферу с условием его надлежащей предварительной очистки.
6. Закачка отходов бурения в недра запрещается без предварительных операций по их обезвреживанию и допускается в исключительных случаях по согласованию со специально уполномоченными государственными органами.
7. Буровая платформа (баржа) и обслуживающие её суда должны быть оборудованы установкой для очистки и обеззараживания сточных вод и (или) ёмкостями для сбора, хранения и последующей передачи сточных вод на специализированные суда и (или) береговые приёмные устройства. Для сбора или обработки мусора должны быть предусмотрены соответствующие устройства.
8. Места для размещения морских буровых платформ в пределах Договорной территории должны выбираться с учетом максимально возможного сохранения морских районов, имеющих перспективное значение для рыболовного промысла, сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного промысла.
9. При проведении нефтяных работ Подрядчик должен обеспечить проведение мероприятий по предупреждению, ограничению и ликвидации аварийных разливов.
10. При строительстве нефте–газопроводов на территории государства, включая море и внутренние водоёмы, должны применяться технические средства и оборудование, обеспечивающие минимальный объем нарушений земель и водного дна, и использоваться технологии и методы, локализующие распространение взвешенных веществ в толще воды.
11. Вдоль нефте–газопроводов на море и во внутренних водоёмах должны устанавливаться охранные зоны в виде участков водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от оси крайних ниток трубопровода на 500 метров с каждой стороны.
12. Строительство береговых баз, в том числе складов горюче–смазочных материалов, станций технического обслуживания транспортных средств, кроме портов и причалов, должно осуществляться вне водо–охранной зоны берега моря и внутренних водоемов с использованием существующей инфраструктуры. Допускаются строительство объектов и выполнение работ в водо–охранной зоне в случаях, предусмотренных законодательством.
13. Районы причалов и баз снабжения должны планироваться таким образом, чтобы операции по снабжению, техническому обслуживанию и заправке осуществлялись с соблюдением всех требований, обеспечивающих безопасность окружающей среды и здоровья населения.
14. По завершении функционирования объектов инфраструктуры и их демонтажа должна быть проведена рекультивация земель в соответствии с проектной документацией, согласованной с уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды.
15. При ликвидации скважин, пробуренных с платформ любого типа, их конструкции должны быть полностью демонтированы и удалены, а головки герметизированных скважин срезаны на уровне дна во избежание помех рыболовству и судоходству.
Статья 44. Мониторинг окружающей среды.
1. В целях принятия необходимых мер по предупреждению, устранению и снижению негативного воздействия на окружающую среду и обеспечения экологически безопасного проведения нефтяных работ, в том числе в обширном секторе моря, Подрядчик обязан вести мониторинг окружающей среды.
Подрядчиком до начала и на весь период проведения нефтяных работ должна быть создана система получения комплексной текущей информации об изменениях, происходящих в окружающей среде, и характере влияния на неё проводимых нефтяных работ.
2. Оценка Подрядчиком воздействия на окружающую среду каждого этапа нефтяных работ должна предусматривать проведение экологического и производственного мониторинга, включающего в себя:
1) фоновые исследования состояния окружающей среды до начала каждого из этапов нефтяных работ, включая геофизические исследования, разведочное бурение, добычу углеводородов, а также после ликвидации объекта;
2) мониторинг источников загрязнения;
3) мониторинг состояния окружающей среды;
4) мониторинг последствий аварийного загрязнения окружающей среды.
3. Осуществление Подрядчиком экологического и производственного мониторинга окружающей среды должно включать наблюдения за следующими параметрами:
1) уровнем загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных вод, донных отложений по всем принятым показателям;
2) естественными циркуляционными процессами, гидрометеорологическими показателями (температурой воды, течениями, скоростью и направлением ветров, атмосферными осадками, атмосферным давлением, влажностью воздуха).
4. В случае необходимости и по требованию уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды Подрядчик должен провести дополнительные исследования состояния окружающей среды.
5. Подрядчик определяет виды и методы наблюдения за состоянием окружающей среды в порядке, установленном уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды.
6. При проведении производственного мониторинга Подрядчик должен учитывать результаты наблюдений предыдущих лет и использовать показания уже существующих станций, расположенных на площади работ (в пределах Договорной территории и в её окружении), в целях продолжения ряда долгосрочных наблюдений.
7. Подрядчик обязан передать результаты экологического и производственного мониторинга в Компанию.
ГЛАВА IX. ФИНАНСОВЫЙ РЕЖИМ.
Статья 45. Валютные операции.
1. Правила проведения валютных операций Компанией определяются законодательством о валютном регулировании с учетом положений настоящего Закона.
Порядок проведения валютных операций излагается в Договоре.
2. Выручка, полученная Компанией от реализации Углеводородных ресурсов, может зачисляться на счет в банк. При этом Национальный банк представляет выписки из этих счетов Компании для контроля в соответствии с законодательством о валютном регулировании.
3. Компания вправе открывать и вести счет в банке на территории государств, а также производить по этим счетам расчеты в национальной и иностранной валютах за проведение нефтяных работ.
4. Компания вправе заключать договоры с Подрядчиками, условиями платежа которых предусмотрена оплата в иностранной валюте.
5. Положения настоящей статьи применяются также в отношении Субподрядчика.
Статья 46. Режим и регистрация договора.
1. Режим нефтяных работ осуществляется в соответствии с законодательными актами с учётом положений настоящего Закона.
2. Товары, материалы и оборудование, предназначенные для проведения нефтяных работ по Договору и ввозимые Подрядчиком на территорию Государства, а также вывозимая Подрядчиком из территории государства продукция, принадлежащая ему в соответствии с Договором, освобождаются от государственных пошлин и сборов, установленных законодательством.
3. Договоры (контракты) на ввоз и вывоз товаров, материалов и оборудования, предназначенных для проведения нефтяных работ, освобождаются от регистрации на территории государства.
4. Порядок оформления ввоза на территорию государства товаров, материалов и оборудования для производства нефтяных работ, вывоза из территории государства указанных товаров, материалов и оборудования, а также объемов Углеводородных ресурсов, причитающихся Подрядчику, определяется Советом Государства и безопасности.
5. Подрядчик не освобождается от уплаты государственных пошлин и других платежей при осуществлении деятельности, не относящейся к нефтяным работам.
6. Положения настоящей статьи также применяются в отношении Субподрядчика.
7. Положения настоящей статьи распространяются на деятельность Компании, если такая деятельность связана с осуществлением нефтяных работ и реализацией его функций и полномочий в соответствии с настоящим Законом.
Статья 47. Бухгалтерский учет и ревизия.
1. При проведении нефтяных работ Подрядчик ведёт бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в соответствии с международной практикой ведения учета и отчетности, принятой при проведении нефтяных работ, и положениями Договора. При этом в качестве денежной единицы бухгалтерского учета используется свободно конвертируемая валюта.
Если Подрядчик осуществляет иную, чем нефтяные работы, деятельность, то он должен вести бухгалтерский учет и составлять финансовую отчетность в соответствии с законодательством.
2. Порядок составления и представления Подрядчиком финансовой и статистической отчётности Компании и другим уполномоченным государственным органам устанавливается Компанией по согласованию с такими органами. Финансовая отчётность в соответствии со Стандартами бухгалтерского учета не составляется.
3. Финансовая отчётность, представляемая государственным органам, составляется по итогам за год.
4. Проверки финансово–хозяйственной деятельности Подрядчика проводятся Компанией. Компания вправе обращаться к услугам независимых аудиторских служб, в том числе международных экспертов.
5. Проверка соблюдения законодательных актов проводится соответствующими компетентными органами в порядке, установленном законом, с учётом положений настоящего Закона путём предварительного письменного уведомления Компании за 20 дней до начала такой проверки.
6. Положения настоящей статьи применяются также и в отношении Субподрядчика, за исключением положений, касающихся применения Договора.
Статья 48. Невозмещаемые затраты при проведении нефтяных работ.
При проведении нефтяных работ Подрядчику не возмещаются следующие виды затрат:
1) штрафы, пени, неустойки и иные виды финансовых и административных санкций, применяемых к Подрядчику за нарушение законодательства;
2) убытки и вред, причинённые юридическим и физическим лицам, работникам Подрядчика, которые в соответствии с законодательством Подрядчик обязан возместить;
3) убытки и вред, причинённые иностранным юридическим и физическим лицам, работникам Подрядчика, которые в соответствии с решениями исполнительных органов иностранных государств и международных заседаний Подрядчик обязан возместить;
4) затраты, которые были осуществлены Подрядчиком без согласия Компании;
5) затраты, не связанные с проведением нефтяных работ;
6) иные невозмещаемые затраты, предусмотренные условиями Договора.
Статья 49. Источники дохода Компании.
Источниками дохода Компании являются доходы, получаемые Компанией по договорам, заключаемым в соответствии с настоящим Законом, а также в результате его деятельности, в том числе по управлению своим движимым и (или) недвижимым имуществом, включая активы и финансовые средства.
ГЛАВА X. ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ.
Статья 50. Стабильные условия Договора.
В случае изменения законодательства, действовавшего на момент заключения Договора, в том числе вызванного изменениями международных договоров, участником которых является Государство и (или) Компания, существенно влияющего на коммерческие условия Договора и интересы Сторон договора, Компания и Подрядчик вносят изменения в содержание Договора в целях обеспечения баланса интересов Сторон договора и экономических результатов, ожидавшихся ими по условиям Договора на момент его заключения исходя из принципов добросовестного партнерства.
Указанное положение об изменении условий Договора не применяется в случае, если законодательством вносятся изменения в нормы, правила, стандарты трудового законодательства, по охране окружающей среды и здоровья населения, охране недр, безопасному ведению работ, в том числе в целях приведения их в соответствие с аналогичными нормами, правилами и стандартами международной практики.
Статья 51. Передача прав и обязательств Подрядчика.
1. Подрядчик только с предварительного письменного разрешения Компании может передавать или закладывать все, или часть своих прав и обязательств по разрешению и Договору.
2. В случае изменения управления и контроля над Подрядчиком, Подрядчик обязан заблаговременно уведомить об этом Компания. В этом случае Компания имеет право в одностороннем порядке аннулировать разрешение и расторгнуть Договор.
3. Передача прав и обязательств по Договору совершается в письменной форме посредством составления специального акта, являющегося неотъемлемой частью Договора, в порядке, определяемом Договором.
4. До тех пор, пока Подрядчик сохраняет какое–либо участие в разрешении и Договоре, он и Лицо, которому передаются права и обязательства, несут совместную ответственность по Договору.
5. Расходы, связанные с передачей прав и обязательств, возлагаются на Подрядчика.
6. Компания имеет приоритетное право на покупку доли участия Подрядчика в Договоре.
Статья 52. Право владения на имущество и информацию о недрах.
1. Имущество, приобретённое или вновь созданное Подрядчиком и используемое им для выполнения нефтяных работ по Договору, находиться в его хозяйственном управлении.
Право такого владения на указанное имущество переходит от Подрядчика к Компании в собственность учредителя, в порядке, установленном Договором.
При этом в течение срока действия Договора, Подрядчик несёт ответственность за надлежащее ему имущество его содержание и риск случайной гибели или случайного повреждения.
2. Геологическая, геофизическая, геохимическая, экологическая и иная информация, результаты её интерпретации и производные данные, сведения о запасах нефти и газа, а также образцы горных пород и руд, в том числе керн, пластовые жидкости, полученные Подрядчиком в процессе выполнения нефтяных работ по Договору, являются собственностью Генерального директора Компании.
В эту информацию не входят сведения об имущественных правах и коммерческой тайне Подрядчика.
3. Подрядчик при соблюдении условий конфиденциальности, предусмотренных статьей 60 настоящего Закона и Договором, имеет право безвозмездно пользоваться информацией, данными и образцами, указанными в части второй настоящей статьи, в целях выполнения нефтяных работ по Договору.
4. Порядок вывоза Подрядчиком или его Субподрядчиком информации, данных и образцов, принадлежащих Компании, за пределы Государства в ходе выполнения нефтяных работ определяется законодательством и излагается в Договоре.
Статья 53. Страхование.
1. Подрядчик при проведении нефтяных работ обязан применять и поддерживать следующие виды страхования:
1) страхование в соответствии с пакетом «все риски», охватывающее установки, оборудование, строения и другое имущество Подрядчика, используемое или предназначенное для использования в процессе проведения нефтяных работ;
2) страхование, охватывающее возможные потери Углеводородных ресурсов и их попутных продуктов до момента и пункта передачи их Подрядчиком Компании (в части принадлежащей Компании продукция);
3) страхование, охватывающее расходы, связанные с превентивными мерами, ликвидацией последствий ущерба, причинённого окружающей среде, включая загрязнение воздуха, воды, почвы, подпочвы и недр на Договорной территории, а также за её пределами;
4) страхование вида «общая ответственность», охватывающее имущественный ущерб и вред жизни и здоровью, включая третьи Лица, причиненные в процессе проведения нефтяных работ или в связи с ними;
5) страхование вида «контроль скважин», охватывающее расходы на контроль скважин и повторное бурение, вызванное авариями на скважинах на Договорной территории;
6) страхование вида «здоровье, жизнь и несчастные случаи», охватывающее страхование сотрудников Подрядчика и других Лиц, привлекаемых им к проведению нефтяных работ;
7) обязательные виды страхования, предусмотренные законодательством;
8) иные виды страхования, применяемые Подрядчиком в соответствии с международной практикой проведения нефтяных работ.
2. Подрядчик обязан:
1) при осуществлении страхования нефтяных работ соблюдать положения законодательства о страховании;
2) требовать от Оператора и Субподрядчика, деятельность которых связана с проведением нефтяных работ, применять и поддерживать страхование в тех видах и суммах, которые предусмотрены соответствующими договорами субподрядов и положениями законодательства о страховании.
Статья 54. Трудовые отношения.
1. Трудовые отношения Подрядчика с работниками регулируются трудовым законодательством, коллективными и индивидуальными трудовыми договорами (контрактами), а также иными нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с трудовым законодательством.
2. Подрядчик имеет право нанимать на работу иностранных работников. При этом число иностранных работников не позднее чем через год с даты вступления в силу Договора должно составлять не более 30 процентов от общей численности всех работников, привлечённых Подрядчиком.
Привлечение иностранных работников сверх установленных квот осуществляется Подрядчиком по согласованию с Компанией только в случае отсутствия работников–граждан соответствующих специальностей и квалификации. При этом Подрядчик обязан подготовить специальную программу подготовки кадров по таким специальностям.
3. Трудовые договоры (контракты) Подрядчика с иностранными работниками могут содержать особые положения в соответствии с международной практикой их заключения. При этом уровень гарантий трудовых прав иностранных работников не может быть ниже уровня гарантий трудовых прав граждан Государства, предусмотренного законодательством.
4. Положения настоящей статьи также применяются в отношении Субподрядчика.
Статья 55. Социальное страхование и социальное обеспечение.
1. Социальное страхование и социальное обеспечение работников, состоящих в трудовых правоотношениях с Подрядчиком (за исключением пенсионного обеспечения иностранных работников), регулируются законодательством.
2. Подрядчик может осуществлять взносы на государственное социальное страхование в отношении иностранных работников только в тех случаях, когда они желают пользоваться социальными льготами на территории государства.
3. Положения настоящей статьи применяются также в отношении Субподрядчика.
Статья 56. Гарантии прав Подрядчика.
Подрядчику гарантируется защита его прав в соответствии с положениями международных договоров, участником которых является Компания и Государство, настоящим Законом, разрешением и Договором.
Статья 57. Разрешение споров.
1. Споры:
а) между Компанией и Обладателем разрешения, связанные с приостановлением действия и (или) аннулированием разрешения, решаются, по возможности, путём проведения переговоров;
б) между Компанией и Подрядчиком, связанные с исполнением Договора, решаются, по возможности, путём проведения переговоров, в том числе с привлечением независимых международных экспертов, либо в соответствии с ранее согласованными в Договоре процедурами разрешения споров.
2. Если споры, указанные в части первой настоящей статьи, не могут быть разрешены в соответствии с ее положениями в течение трёх месяцев с момента письменного обращения одной из сторон спора, то другая сторона, предварительно известив в письменном виде противоположную сторону, может в соответствии с Договором обратиться в международные органы Всемирного верховного совета–совета безопасности.
3. Все остальные споры, включая споры между Подрядчиком, а также Компанией и иными Лицами, разрешаются исполнительным органом.
Статья 58. Форс–мажор.
1. Невыполнение Подрядчиком условий разрешения и (или) Договора либо несоблюдение им требований законодательства не являются нарушением, если эти действия вызваны войной, угрозой войны, стихийными бедствиями или иными обстоятельствами, предусмотренными законодательством о чрезвычайных ситуациях, носящими чрезвычайный характер и не зависящими от воли и действий Подрядчика, либо другими причинами, предусмотренными Договором в качестве обстоятельств непреодолимой силы.
2. В случае невыполнения условий разрешения и (или) Договора вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик обязан немедленно информировать об этом Компанию с указанием причин возникновения таких обстоятельств.
3. Сроки действия разрешения и (или) Договора продлеваются на периоды, в течение которых Подрядчик не исполнял свои права и обязательства в соответствии с настоящим Законом, разрешением и (или) Договором по причине обстоятельств непреодолимой силы.
4. В случае если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более одного года, любая из Сторон договора вправе предложить другой Стороне расторгнуть Договор. По достижении согласия сторон Договор расторгается.
5. Если обстоятельства непреодолимой силы сохраняются в течение периода, превышающего два года, любая из Сторон договора вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно за один месяц уведомив об этом другую сторону Договора.
В случае если Подрядчик не возместил свои затраты, связанные с проведением нефтяных работ, Договор может быть расторгнут при наличии согласия Подрядчика.
6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более пяти лет, то Компания имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор с Подрядчиком с возмещением его затрат по Договору. Сумма и порядок возмещения затрат определяются путём переговоров между Компанией и Подрядчиком.
7. Действие настоящей статьи не распространяется на требования своевременного осуществления платежей, предусматриваемых настоящим Законом, разрешением и (или) Договором.
ГЛАВА XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Статья 59. Информация, требуемая Компанией.
Компания имеет право обязать Подрядчика предоставить в письменном виде информацию и данные о Нефтяных работах, включая информацию о Углеводородных ресурсах. Подрядчик обязан предоставить такую информацию.
Статья 60. Конфиденциальность информации.
1. Ни одна из Сторон договора не вправе публиковать, разглашать или передавать третьей стороне какую–либо информацию, считающуюся конфиденциальной и имеющую отношение к нефтяным работам, без предварительного письменного согласия другой Стороны договора.
2. Конфиденциальная информация может быть предоставлена юрисконсультам, бухгалтерам, другим консультантам, гарантам, Субподрядчикам, Компанией по перевозке грузов при условии предварительного письменного обязательства этих Лиц о неразглашении полученной информации.
Статья 61. Неприкосновенность Генерального директора Компании.
Обладатель разрешения–Подрядчик обязан обеспечивать неприкосновенность Генерального директора Компании в отношении всех действий, претензий и требований любых иных третьих Лиц, которые могут быть выдвинуты против Генерального директора Компании в связи с какими–либо действиями Обладателя разрешения Подрядчика при осуществлении своих прав и исполнении обязательств в соответствии с настоящим Законом, разрешением и Договором.
Статья 62. Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Утверждено Председателем всемирного верховного совета–совета безопасности
